注册发信息
 

河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜

    来源网站:www.yqqun.com   更新日期:2019-11-09 02:15:59  信息编号:6-63429

【云企网】  河北崇礼县招商引资引进巨骗,当地官员一再护短使我们承建商沦为刀下菜  尊敬的河北省人民政府、河北省RD常委会和全国广大新闻媒体:  我们是天津龙茜建筑劳务有限公司的法人和股东代表,我们在河北省张家口
  河北崇礼县招商引资引进巨骗,当地官员一再护短使我们承建商沦为刀下菜


  尊敬的河北省人民政府、河北省RD常委会和全国广大新闻媒体:

  我们是天津龙茜建筑劳务有限公司的法人和股东代表,我们在河北省张家口市崇礼县从事建筑劳务工作,为河北省重点工程、华北最大的蔬菜基地工程搞建设。可是由于崇礼县招商引资引进的是一家空壳骗子公司,再加上当地领导一再护短,从而使我们遭遇惊天巨骗,陷入困境丝毫都动弹不得,目前我们已经损失1200多万元,并且损失额还在不断加大,这让我们彻底步入走投无路困局,令人无比恐慌和焦虑。现在我们面临血本无归以及大量连锁债务。我们用尽了努力依然不能脱离虎口,无奈我们只能向省领导和社会进行各界进行网上公开的实名举报,切盼能引起足够重视。现将事情的来龙去脉做一下介绍——

  大家知道,河北省崇礼县是一个“崇尚礼义”的县,据说在历史上都是民风淳朴而厚重,故取名为崇礼县。该县位于河北省西北部,背倚内蒙古高原,南临张家口市,距离北京247公里,该县总面积约2300平方公里,人口近13万。由于以农业为主,经济欠发达。但是这里与京津大城市较近,种植条件较好,所以搞“特色农业富县”便成为该县的一个目标。 7年前的2007年,该县的重点项目“物流中心”启动,该物流中心位于崇礼县白旗乡下窝铺,该项目占地面积300亩,投资为2亿元人民币。这个“晨光物流中心”项目是一个招商引资项目,那是从北京正式招来的,董事长兼总经理刘晓辉是个腰缠万贯的大商人,当年企业该县正式落户时举县欢腾。媒体曾做过广泛的报道。据介绍“晨光物流中心投入使用后,将为坝上提供一个年周转蔬菜量300万吨、交易额达2亿元的大市场。该项目预计年实现利税4000万元,并为促进农民增收发挥重要作用。”而这个“项目的一期工程是要在当年的8月中旬完工并投入使用的。” 而大商人刘晓辉更是出手大方,他2007年8月9日 在崇礼县工商局注册时,其注册资金就高达1.1亿元人民币。可以说,这基本上也是一个天文数字。其注册号是:130733000000482 。企业名称为“崇礼晨光物流有限公司”,其住所是在崇礼县西湾子镇农业局内。执照的营业期限是到2015年8月9日。 其经营范围是“货物仓储、有机产品研发、农业种植、畜禽养殖、农牧产品批发、零售。”然而,这一切却是一个大大的骗局。该项目一拖再拖,到现在也没有眉目可言,据了解300亩土地,至今只完成了100亩的征地使用权限。其后他们一直在扯皮,一直在和承建商打官司,因为人家在索要拖欠的民工工资等问题。不过,这些他们都隐瞒了我们并不知情。并且在2012年5月日,崇礼县建设局还给出具了一份晨光物流固定建筑总面积超过4万平米的“建设用地规划许可证延续使用至此项目完成为止”的证明。由此,我们作为一家劳务公司竟也是迈上了他们的贼船。

  2012年4月6日崇礼晨光物流有限公司与天津市营泉建筑装饰有限公司签订重新建设该项目的协议,其两项工程造价为8757万元的建筑工程承包合同让我们感动不已。在天津市营泉建筑装饰有限公司的游说下,我们天津龙茜建筑劳务有限公司于2012年5月2日,与天津市营泉建筑装饰有限公司签订劳务承包协议。我们龙茜公司承包晨光光物流有限公司办公楼的主体工程、二次结构(机械设备、周转料具)项目,其合同造价约为2000万元,并且还于2012年6月3日双方又签订建筑工程劳务承包补充协议。我们龙茜劳务公司于2012年5月26日进入施工现场,一直到8月份,办公楼工程主体已施工至二层,依照约定此时天津营泉公司应支付我们龙茜已完成工程量85%工程款,而“营泉公司”声称开发方没给钱自己也没钱。在他们的诱惑下,我们龙茜公司又垫资施工至三层,由于甲方没有主材(混凝土)导致最终停工。停工后由于开发方、总承包方拖欠工程款,同时也导致拖欠农民工工资。建筑工地民工找到该县信访局、人力资源和社会保障局。由于中央媒体的介入调查,2012年11月通过当地政府由县人力资源与社保局出面,县财政局垫资于2013年一月开始将农民工工资陆续发放完毕。其中还给我们龙茜公司垫付了400万元。农民工走后,大患已经解除,可我们龙茜公司的工程款却没有了着落,我们经多次与开发方、总承包方协商均无结果。为了要回拖欠款,我们公司于2013年5月9日向张家口中级人民法院起诉,请求人民法院判令开发商崇礼晨光物流有限公司支付费用,并由总包方天津市营泉建筑装饰有限公司负连带责任,该拖欠款与误工损失合计1220余万元。然而令人万万没有想到的是,如今起诉已经过去半年多了,现在判决书却还没有踪影。我们遭受欺骗,又遭司法的滞阻,现在本公司不仅工程款一分未拿,施工现场的机器设备和材料却被法院查封着。我们的损失还在一天天加大。如今,我们心急如焚。这期间,由于我们的投诉,引起了部分媒体的关注,近期人民日报社旗下的《民生周刊》杂志社以评论的方式对该工程进行了解读《惠民工程还是毁民工程——河北省崇礼县烂尾工程剖析》,可是这对我们的损失却于事无补。我们该拉出的材料和设备仍然不能解冻,赔付更是遥遥无期。

  我们实在是想不通崇礼县招商局是怎么招商的?引进的企业没有经过任何考察吗?而崇礼县工商局的企业注册又是怎么注册下的,难道单单只是给一个1.1亿元的注册营业执照吗?我们也在想这么高的注册资金为什么不在河北省工商局或者国家工商总局进行注册呢?而张家口市中级人民法院领导为什么在给张家口RD做5年工作汇报时,居然将自己以前的功劳“和解业绩”作为政绩来张扬呢?他说“中院和崇礼县法院共同执行的农民工、工程建设承包方与崇礼晨光物流有限公司欠款纠纷一案中,如果强制查封、拍卖、变卖被执行企业财产,虽然农民工与工程建设承包方的债权都能够实现,但我省重点工程、华北最大的蔬菜基地工程建设就会终止。为此,市中院和崇礼县法院做了大量工作,促使双方达成了分期付款的和解协议,使长期停工的建设工程得以恢复施工,最终被执行企业按照和解协议如期履行了全部给付义务。该案例被《人民法院报》予以报道。为规范执行和解工作,市中院制定了《关于执行和解工作的规定(试行)》,下发区县各院执行。”现在是不是又在重复做同一件“和解”业绩呢?

  现在,我们不禁想问,河北省崇礼县当地政府难道是要将这个腐败工程一直这么拖下去吗?是不是上任领导所干的业绩要一直这么发扬光大下去呢?我们强烈要求:第一,尽快解封我们的施工现场里的材料和设备;第二,判决并拍卖该公司的财产进行清债,偿还我们的所有费用;第三,追究涉案罪犯的刑事责任。望相关部门调查处理,也迫切盼望新闻媒体进行深入的采访报道。我们希望这个崇尚礼义的县,能够将礼与义,将法与理,将实事求是的党的优良传统切实发挥好!使我们能够尽快从苦海中解脱出来,以维护我们外来的公司基本权益主张。我们对自己言行和提供的材料负完全法律责任。下附我们的身份证和相关资料。

  此致

  敬礼

  龙茜(天津)建筑劳务有限公司

  举报人:张社教 刘芳斌
  联系电话:13571458258
  13820497222

  2013年11月6日




  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜


  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜
  w我们公司的营业执照
  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜
  晨光物流公司在崇礼县工商局的登记情况
  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜

  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜

  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜

  我们的合同   我们的补充协议
  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜

  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜
  我们的入场证明
  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜
  我们的结算单据
  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜

  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜

  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜

  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜


  这是崇礼县建设局的证明
  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜

  这是崇礼县法院的判决

  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜

  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜

  河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜
  这是多么的有钱啊   有意帮助推广的朋友,请您直接打电话联系!我很少上网,没有时间!谢谢
河北崇礼县招商引资引进骗子,当地护短使我们沦为刀下菜网站网址:http://www.yqqun.com/news/63429.html 该信息由用户发布在中国床上用品网站,内容中涉及的所有法律责任由此商家承担,请自行识别内容真实性!
 
商家资料
相关信息推荐
 
网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 常见问题 | 侵权信息 | 网站地图 | RSS订阅 | 手机版
【云企网】 - 国内知名的物流信息发布平台